Kurumsal

PolygonMach: Ürünü(leri) satan Tüzel kişilik niteliğindeki Polygonmach Endüstri Mak. İmalat San. Tic. Ltd. Şti.’dir.

MÜŞTERİ: Ürünü(leri) satın alan Tüzel Kişilik anlamındadır.

ÜRÜNLER: Makine, ekipman ve/veya yedek parça anlamındadır.

Polygonmach, ürünlerin satışını yaparken aşağıda belirtilmiş olan Standart Şartları, Müşterinin kabul etmesi üzerine, mutabık kalınan fiyattan satmayı kabul eder.
Elektronik olarak verilen siparişler dahil tüm satışlarda bu şartlar geçerlidir.

1. KAPSAM

Polygonmach tarafından satılan ürünlerin kapsamı, ürünlerin satış veya alımına ekli veya Polygonmach ürün şartnamesinde münhasıran açıklanır.
Yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varılmadıkça bu kapsam, sınırlama olmaksızın ürünlerin kurulum veya ilk çalıştırma dahil Polygonmach’in herhangi bir hizmetini ve taahhüdünü içermez.

2. FİYAT ve ÖDEME

• Fiyatlara vergi ve harçlar dahil değildir.

• Tüm ödemeler teklifte belirtilen para birimi (TL, USD veya EUR) üzerinden yapılacaktır.

• Ödemeler teklifte belirtilen şartlara göre yapılmalıdır.

• Ödeme yapılmadığında sevkiyata izin verilmez veya yalnızca kısmi sevkiyat yapılabilir.

• Her bir sevkiyat teslimat olarak kabul edilir ve sevkiyat oranında ödeme muaccel hale gelir.

• Alıcı sevkiyatı geciktirirse, sevkiyatın hazır olduğu tarih, ödeme amaçları için teslimat tarihi olarak kabul edilir.

• Polygonmach, ürünleri alıcıya ait risk ve masraflarla depolama hakkını saklı tutar.

• Alıcı vade tarihine kadar ödeme yapmazsa, Polygon Machine ürünlerin toplam fiyatı üzerinden aylık %2 faiz uygular.

3. TESLİMAT

Ürünler fabrika çıkışı teslim edilir.
Hiçbir durumda Polygonmach, kendi taahhüdü haricindeki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

4. İMALAT VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI SORUMLULUKLAR

4.1 Polygonmach, ürünlerdeki kusurlu malzeme veya işçilik hatalarından kaynaklanan kusurları tamir eder veya yenisi ile değiştirir.

4.2 Yedek parçalar ve sarf malzemeleri hariç olmak üzere, Polygonmach’in ürünlere karşı garantisi teslimattan itibaren 24 ay içerisinde görülen imalat, montaj ve işçilik hataları ile sınırlıdır.

4.3 Müşteri, herhangi bir kusuru yazılı olarak derhal Polygonmach’e bildirecektir.
Yazılı olarak bildirilmeyen hatalarda garanti geçersizdir ve bu nedenle doğacak zararlardan Müşteri sorumludur.

4.4 Yazılı ihbarın alınmasından sonra Polygon Machine, mevcut şartlara bağlı olarak 24 saat içerisinde servis vermeyi kabul eder.
Parça temini veya imalat sürecinden kaynaklanan servis gecikmelerinden Polygonmach sorumlu tutulamaz.
Hatalı parçalar tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir.

• Garantide olan parçalar ücretsizdir.

• Servis ve nakliye ücretleri Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.5 Garanti süresince Polygonmach tarafından verilecek tüm servislerde yol, konaklama ve yemek masrafları müşteri sorumluluğundadır.

4.6 Aşınmaya maruz tüm parçalar (astar, cıvata, boğaz, dişli, rulman, keçe vb.) garanti kapsamı dışındadır.

4.7 Polygonmach üretimi olmayan hazır malzemelerde (motor, redüktör, rulman, yağlama sistemi, elektrik panosu malzemeleri vb.) üretici firma garanti şartları geçerlidir.
Ancak ekipman sorumluluğu ve organizasyonu Polygonmach’e aittir.

4.8 Değiştirilen parçalar Polygonmach mülkiyetindedir.

4.9 Polygonmach yalnızca kendi belirttiği veya taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan işletim şartlarında görülen hatalardan sorumludur.
Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak tadilatlar garanti kapsamı dışındadır.

4.10 Polygonmach’in sorumlu olmadığı bir kusur tespit edilirse, Polygonmach masraflarını talep etme hakkına sahiptir.

4.11 Garanti sürecinin geçerli olabilmesi için Polygonmach tarafından belirtilen yedek parçaların kullanılması zorunludur.

4.12 Garanti süresi için Polygonmach ile bakım anlaşması yapılmalıdır.
Bakım anlaşması yoksa müşteri tüm bakım şartlarını eksiksiz yerine getirmek zorundadır.
Bakım anlaşması yapılırsa Polygonmach yılda 4 kez (3 ayda bir defa) servis verir.

4.13 Polygonmach, ilk satış sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmeyen kapasite garantisi, üretim kaybı, kâr kaybı veya işletme zararlarından sorumlu tutulamaz.

5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1 Sanayi ihtilafları, doğal afet, yangın, savaş, seferberlik, el koyma, iç savaş, ulaşım veya malzeme sıkıntısı, enerji kısıtlamaları vb. durumlar mücbir sebep olarak kabul edilir.
Bu durumlar tarafların kontrolü dışındadır ve sözleşmenin ifasında gecikmeye sebep olabilir.

5.2 Mücbir sebep durumunu yaşayan taraf, diğer tarafı yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.3 Mücbir sebep altı aydan fazla devam ederse, her iki taraf da sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6. FİKRİ MÜLKİYET VE SORUMLULUKLAR

6.1 Polygonmach ürünlerinin tasarımı veya yapımı nedeniyle müşterinin ülkesindeki patent veya telif hakkı ihlali söz konusu olursa, müşteri bunu Polygonmach’e bildirecek ve Polygonmach gerekli savunmayı üstlenecektir.

6.2 Polygonmach’in sunduğu çizim, şartname, veri, yazılım, talimat ve diğer dokümanlar yalnızca ürünlerin kurulum, işletim, bakım ve onarım amacıyla kullanılabilir.
Bu belgeler kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

7. DOLAYLI VE SONUÇSAL KAYIPLAR

Taraflardan hiçbiri diğerine karşı üretim kaybı, kâr kaybı, kullanım kaybı veya diğer dolaylı kayıplardan sorumlu tutulamaz.

8. MÜŞTERİNİN İZİNLERİ, ONAYLARI, VERİLERİ

Müşteri, ürünlerin kurulum ve işletimi için gerekli tüm izinleri ve lisansları sağlar ve ilgili ücretleri öder.
Polygonmach’in zamanında teslimat yapabilmesi, müşterinin gerekli teknik ve ticari belgeleri sağlamasına bağlıdır.

9. MÜLKİYETİN DEVAMI

Ürünlerin mülkiyeti, tamamen ödeninceye kadar Polygonmach’e aittir.
Müşteri, Polygonmach’in bu mülkiyet hakkını korumasına yardımcı olmakla yükümlüdür.

10. ÜRÜNLERİN REDDİ

Ürünlerin reddine neden olacak tüm iddialar, teslimattan itibaren 7 iş günü içinde yazılı olarak Polygonmach’e bildirilmelidir.
Bu süre içinde bildirim yapılmazsa, ürünler kesin olarak kabul edilmiş sayılır.

11. TEMEL BETONLAMA, İNŞAAT, MONTAJ SORUMLULUKLARI

• Temel yapımı ve yeterliliği müşteri sorumluluğundadır.

• Polygonmach yalnızca belirli süre için montaj ve devreye alma süpervizörü gönderebilir.

• YOL, KONAKLAMA ve YEMEK masrafları müşteri tarafından karşılanır.

• Yazılı bir mutabakat olmadıkça, inşaat işleri, enerji-su-hava giderleri, sökme-takma gibi işlemlerden Polygonmach sorumlu tutulamaz.

12. İHTİLAFLAR VE HUKUKSAL SORUMLULUKLAR

• Tüm ihtilaflar Polygonmach’in ikamet ettiği ildeki mahkemelerde çözümlenecektir.

• Ürünlerin satış ve alımı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

13. GARANTİ KAPSAMINDAKİ POLYGONMACH ÜRÜNLERİ

13.1 Bu garanti, yalnızca Polygonmach ekipman, makine, eleman, parça ve servislere uygulanır.

13.2 Bu garanti, Polygonmach tarafından sağlanan ekipman ve hizmetlere ilişkin tüm diğer garanti, yükümlülük ve çözüm yollarının yerine geçer.

14. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Her türlü garanti, servis ve hukuki başvurular için Polygonmach ile aşağıdaki iletişim kanallarından irtibata geçebilirsiniz:

• Adres: MALIKÖY BAŞKENT OSB. TEKNOKENT CADDE NO:6 TEMELLİ/SİNCAN/ANKARA

• Telefon: +905456421256

• E-posta: info@polygonmach.com

Polygonmach Endüstri Makinaları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Polygonmach”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır.

Bu nedenle işimizi veri gizliliğini koruma ve veri güvenliğine uygulanabilen kanunlara uygun olarak yapıyoruz.

Bu kapsamda kişisel verilerin Polygonmach tarafından toplanması, işlenmesi, aktarılması, saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçlarına bağlı olarak, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Kişisel verileriniz;

• Sizleri daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak,
• İsteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve hizmet sunabilmek,
• Sizlerle olan iletişimimizi geliştirmek,
• Daha kişisel ürün, hizmet ve teklifler sunmak,
• Ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
• Memnuniyetinizi ölçmek ve geliştirmek,
• Ürün ve hizmetlerimizi istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çeşitlendirmek,
• İlgili kanun ve mevzuatların öngördüğü kalite ve standart denetimlerini gerçekleştirmek,
• Kanunen zorunlu raporlama ve yükümlülükleri yerine getirmek

amaçlarıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Polygonmach adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından;

• İnternet sitesi,
• Sosyal medya hesapları,
• Mobil uygulamalar,
• Sözleşmeler,
• Elektronik posta,
• Başvuru formları ve benzeri vasıtalar

aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

3. Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Polygonmach web sitemizde Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya eklentileri kullanılmaktadır.

Web sitemizde bu linkler tıklanmadığı sürece eklentiler aktif hale gelmez. Ancak eklentileri etkinleştirdiğinizde ilgili sosyal medya siteleri ile bağlantı kurulur ve veri aktarımı için onay vermiş olursunuz.

İlgili sosyal medya hesabınızda oturumunuz açık ise, web sitemizdeki ziyaretiniz hesabınızla ilişkilendirilebilir.

Verilerinizin nasıl toplandığı ve işlendiği hakkında bilgi almak için ilgili sosyal medya sitelerinin veri koruma politikalarına göz atabilirsiniz.

Eğer bu bağlantılar aracılığıyla veri toplanmasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce sosyal medya hesaplarınızdaki oturumlarınızı kapatmanız gerekir.

4. Çerez Kullanımı

Web sitemizde kullanılan çerezler kişisel bilgileri saklamaz ve ifşa etmez.

Çerezler aracılığıyla;

• Web sitemizin kullanışlılığını artırmak,
• Site performansını geliştirmek,
• Kullanım istatistiklerini takip etmek

amaçlarıyla veri toplanmaktadır.

İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir, engelleyebilir veya yüklenirken uyarı alabilirsiniz. Ancak bazı çerezler web sitemizin doğru çalışabilmesi için gerekli olabilir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak:

• Polygonmach,
• İş ortaklarımız,
• Bayilerimiz,
• Tedarikçilerimiz,
• Resmi kurumlar ve denetleyici kuruluşlar,
• Yurt içi ve yurt dışındaki hizmet sağlayıcılar

ile sınırlı olmak üzere aktarılabilir, depolanabilir, güncellenebilir ve sınıflandırılabilir.

Ayrıca, bilgilendirme e-postaları, SMS gönderimleri veya telefon aramaları gibi hizmetler üçüncü kişiler aracılığıyla yapılabilir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
• Silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin aktarıldığı kişilere bildirilmesini talep etme,
• Münhasıran otomatik sistemlerle yapılan analizlere itiraz etme,
• Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim

Bu haklarınızı kullanmak veya sorularınızı iletmek için kimliğinizi ispatlayıcı belgelerle birlikte aşağıdaki iletişim yollarını kullanabilirsiniz:

Adres: MALIKÖY BAŞKENT OSB. TEKNOKENT CADDE NO:6 TEMELLİ/SİNCAN/ANKARA

E-posta: info@polygonmach.com

Başvurularınız, Kanun’un 13. maddesi uyarınca en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Polygonmach Machinery'ye Hoş Geldiniz: Üstün Kaliteli İnşaat Ekipmanları için Nihai Kaynağınız

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.
Misyon : POLYGONMACH olarak misyonumuz, beton harmanlama, kırma eleme ve asfalt üretimi için en yüksek kalitede ve teknolojik olarak gelişmiş tesisler sağlamaktır. Üretkenliği artıran, çevresel etkiyi azaltan ve müşterilerimizin projelerinin genel başarısına katkıda bulunan yenilikçi çözümler sunarak müşteri beklentilerini karşılamaya ve aşmaya çalışıyoruz.

Polygonmach Machinery'de, birinci sınıf inşaat makinelerinin lider üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. Kum, çakıl ve agrega malzemelerinin taşınması için özel olarak tasarlanmış Asfalt, Beton, Kırıcı, Eleme ve Yıkama ekipmanlarının üretiminde uzmanız.

Yolculuğumuz tek bir vizyonla başladı: değerli müşterilerimize son teknoloji makineler ve üstün hizmetler sunarak inşaat sektöründe devrim yaratmak. Yıllar geçtikçe, endüstri standartlarını karşılamakla kalmayıp aşan yüksek kaliteli ekipman üretme konusunda bir itibar oluşturduk.

Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarının farkındayız ve geniş ürün yelpazemiz bunu yansıtıyor. İster madencilik sektöründe olun, ister yol inşaatı ile uğraşın, ister beton veya asfalt tesisi işletin, benzersiz gereksinimlerinize uygun yenilikçi çözümler sunuyoruz.

İleri teknoloji ve sağlam tasarıma sahip Asfalt ve Beton ekipmanlarımız optimum karıştırma ve üretim sağlar. Kırıcı ve Eleme sistemlerimiz, sırasıyla etkin boyut küçültme ve ayırma için hassas bir şekilde tasarlanmıştır ve verimli proje iş akışlarını kolaylaştırır.

Ayrıca kum, çakıl ve agregaları sorunsuz bir şekilde işleyen ve inşaat kullanımına hazır temiz, kaliteli malzemeler sağlayan Yıkama ekipmanı sağlıyoruz. Makinelerimizin sağlam yapısı, kullanıcı dostu çalışmasıyla birleştiğinde minimum arıza süresi ve maksimum üretkenliği garanti eder.

Polygonmach Makina'da müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. İlk satın alma işleminden sonra bile sürekli destek sağlayan olağanüstü satış sonrası hizmetimizle gurur duyuyoruz. Özel profesyonellerden oluşan ekibimiz, operasyonlarınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için her zaman yardıma hazırdır.

Polygonmach Makina ailesine bugün katılın ve kaliteli, verimli ve güvenilir iş makinalarının farkını yaşayın.

FİRMA PROFİLİ : POLYGONMACH

Giriş :

POLYGONMACH, beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin önde gelen küresel üreticisidir. TSE ve ISO 9001 kalite güvence belgeleri ve yenilik, kalite ve müşteri taahhüdü ile
memnuniyet, inşaat sektöründe güvenilir bir isim olarak kendimizi kanıtladık. Kapsamlı yüksek performanslı tesis yelpazemiz, inşaat projelerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak verimlilik, güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar.

Misyon :

POLYGONMACH olarak misyonumuz, beton harmanlama, kırma eleme ve asfalt üretimi için en yüksek kalitede ve teknolojik olarak gelişmiş tesisler sağlamaktır. Yenilikçi ürünler sunarak müşteri beklentilerini karşılamaya ve aşmaya çalışıyoruz.
üretkenliği artıran, çevresel etkiyi azaltan ve müşterilerimizin projelerinin genel başarısına katkıda bulunan çözümler.

ÜRÜN YELPAZESİ

Beton Santralleri:

Küçük ölçekli inşaat projelerinden büyük altyapı geliştirmelerine kadar çeşitli uygulamalara uygun kapsamlı bir beton santrali yelpazesi sunuyoruz. Tesislerimiz tutarlı, yüksek kaliteli ürünler sunacak şekilde tasarlanmıştır.
verimli bir şekilde beton, optimum performans ve güvenilirlik sağlar. Kırma Eleme Tesisleri: Kırma eleme tesislerimiz, agregalar, mineraller ve cevherler dahil olmak üzere farklı malzeme türlerini verimli bir şekilde işlemek için tasarlanmıştır. İle
ileri teknoloji ve sağlam yapı, tesislerimiz üstün kırma, eleme ve ayırma yetenekleri sunarak üretkenliği artırır ve operasyonel maliyetleri azaltır
maliyetler.

Asfalt Plentleri:

POLYGONMACH, yüksek kaliteli asfalt karışımlarının üretimi için tasarlanmış çok çeşitli asfalt plentleri sunmaktadır. Tesislerimizde optimum performans, dayanıklılık ve esneklik sağlamak için gelişmiş kontrol sistemleri, enerji tasarruflu bileşenler ve yenilikçi tasarımlar bulunur. Küçük ölçekli asfalt üretiminden büyük ölçekli projelere kadar, tesislerimiz güvenilir ve tutarlı sonuçlar vermektedir.

TEMEL ÖZELLİKLER VE FAYDALAR:

Yenilikçi teknoloji:

Tesislerimiz, verimli ve hassas çalışma, gelişmiş üretkenlik ve azaltılmış verimlilik sağlayan en son teknolojik gelişmeleri içerir.
bakım gereksinimleri.

Özelleştirme Seçenekleri:

Her inşaat projesinin kendine özgü gereksinimleri olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle, tesislerimizi spesifik olarak özelleştirmek için özelleştirme seçenekleri sunuyoruz.
optimum performans ve maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak.

Çevresel sürdürülebilirlik:

POLYGONMACH, tesislerimizin çevresel etkilerini en aza indirmeye kararlıdır. teşvik etmek için enerji tasarruflu bileşenler, geri dönüşüm sistemleri ve toz bastırma mekanizmaları gibi çevre dostu özellikler kullanıyoruz.
Sürdürülebilirlik.

Güvenilirlik ve Dayanıklılık:

Tesislerimiz zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir ve
uzun kullanım ömrü boyunca tutarlı performans sunar. Kaliteli malzemeye öncelik veriyoruz,
uzun vadeli güvenilirlik sağlamak için hassas üretim süreçleri ve titiz testler ve
dayanıklılık

Kapsamlı Destek:

Kurulum, eğitim, bakım ve yedek parça hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı satış öncesi ve satış sonrası destek sağlıyoruz. Kendini işine adamış uzman ekibimiz, müşterilerimize yardımcı olmak ve makinenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için her zaman hizmetinizdedir.
bitkilerimiz.

Kalite güvencesi:

POLYGONMACH, üretimin her aşamasında katı kalite kontrol önlemlerine bağlıdır. Tesislerimizin en yüksek endüstri standartlarını karşılamasını sağlamak için uluslararası standartları takip ediyor ve gelişmiş kalite test prosedürleri uyguluyoruz.
kıyaslamalar. Kaliteye olan bağlılığımız, ISO 9001 sertifikamıza yansımıştır.

Çözüm:

Beton santralleri, kırma eleme tesisleri ve asfalt tesislerinin lider üreticisi olarak POLYGONMACH, inşaat endüstrisi için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmaya kendini adamıştır. Müşteri memnuniyeti odaklı,
çevresel sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeler, dünya çapındaki inşaat şirketleri için tercih edilen seçenek olmaya çalışıyoruz. Bizimle ortak olun ve inşaat projeleriniz için tesislerimizin mükemmelliğini ve verimliliğini deneyimleyin.